开工延误申请书 篇1
尊敬的建设项目验收组:
一、工程完成情况:
Xx县家园1、2楼工程由Xx县房建公司十一项目部于20xx年11月15开工建设,20xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的`有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,Xx县家园1、2楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,Xx县家园1、2楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
此致
敬礼!
申请人：
20xx年x月x日
开工延误申请书 篇2
尊敬的单位：
本单位于20xx年1月1日与贵单位签订《租赁合同书》，按照合同约定，本单位应于20xx年x月x日前与贵司交付X年租金。
现由于年关将至，春节假期后已接近2月底，财务无法及时做出款项审批，不能在上述约定时间内交付租金，特向贵单位申请延期付款，本单位保证在20xx年x月x日之前将租金支付到贵单位。本单位清楚上述延期已经违反了《租赁合同书》的相关约定，如若届时本单位仍不能与贵司按时付款，本单位自愿履行《租赁合同书》的相关规定。
特此申请！
申请人：
20xx年x月x日
开工延误申请书 篇3
单位：
本单位于______年___月___日与贵单位签订《租赁合同书》，按照合同约定，本单位应于___年___月___日前与贵司交付______年______租金。
现由于年关将至，春节假期后已接近2月底，财务无法及时做出款项审批，不能在上述约定时间内交付租金，特向贵单位申请延期付款，本单位保证在___年___月___日之前将租金支付到贵单位。本单位清楚上述延期已经违反了《租赁合同书》的相关约定，如若届时本单位仍不能与贵司按时付款，本单位自愿履行《租赁合同书》的相关规定。
特此申请！
申请人：
开工延误申请书 篇4
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
开工延误申请书 篇5
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部
20xx年5月30日
开工延误申请书 篇6
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
临汾市沈达园林绿化有限公司
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
开工延误申请书 篇7
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程
襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部
20xx年5月28日
开工延误申请书 篇8
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20xx10年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
延期主要原因：
1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！
特此报告
温岭市金江水电工程有限公司
二O **年十一月
开工延误申请书 篇9
：
由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
申请人：
20xx年x月x日
开工延误申请书 篇10
申请人：任，女， 27 岁，汉族，农民，现住：通辽市开鲁镇城北社区，电话： x 。
被申请人：孙，男， 27 岁，汉族，农民，住址同上，电话：
请求事项
请求法院准予延期举证，以保障申请人的'诉讼权利。
事实与理由
关于申请人任与被申请人离婚诉讼纠纷一案，业经开鲁县人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现被申请人故意隐瞒夫妻共同财产，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》 64 条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 33 、 36 条之规定，特请求人民法院准予延期举证。
此致
敬礼！
申请人：
20xx年xx月xx日
开工延误申请书 篇11
申请人：___，男，汉族，__岁，电话：____。
申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
此致
___区劳动争议仲裁委员会
申请人：___
特别授权代理人：___
申请日期：20__年_月_日
-
更多精彩开工延误申请书内容，请访问我们为您准备的专题：开工延误申请书
